工程合作的协议书 工程合作协议书范本

工程合作的协议书 工程合作协议书范本

工程合作的协议书1

甲方:

身份证号:

乙方:

身份证号:

甲乙双方本着公平、公正、平等、互利的原则订立土石方工程合作协议如下:

一、甲方将 土石方工程和乙方进行合作。由乙方出资,乙方占总利润的____%;甲方不出资,负责管理及项目的签订、收款等工作,甲方占利润的_____%。

二、本合作协议期即土石方工程施工合同期满全部工程尾款收回完,协议自动失效。

三、甲乙双方合作期间,盈利或亏损各自按比例分配。

四、合作期间双方一方持卡,一方负责保管该储蓄卡密码,以确保项目资金安全工程施工正常运作。任何一笔款项支出都必须双方签字认可或电话告知,以短信的形势等。

五、合作期间,甲乙双方均不得以任何理由借用或暂用资金。

六、双方的共同管理和施工期间收到的工程进度款,只限本着本项目工程的机械费及民工劳务费用的支出,或工程相关的.费用支出。与本项目无关的资金费用不得支出,每个月按比例支付部份分成。

七、合作期间队伍的选择及分项工程的定价由双方共同协商确定。

八、合作期间一切施工技术管理及现场安排是由项目经理统一指挥,且有权对在施工期间考察不合格的施工班组清理出施工现场,以确保工期及质量目标圆满实现。

九、甲乙双方直接或见接引进的各种施工队伍,在施工过程中必须按业主方的要求,按时、保质、保量完成自己合同约定范围内的全部工作内容,不得以任何借口拖延工期,确保施工质量一次验收合格。相反由此造成的一切后果及经济损失由该班组或该施工队伍自行负责,由此进该施工队伍负责全部散后处理事宜。

十、甲乙双方在执行合作协议期间有争议的,双方应本着友好协商的原则解决。项目合作协议双方签字生效:

甲方:

日期:___年___月____日

乙方:

日期:___年___月____日

工程合作的协议书2

甲 方:江苏伟恒建设集团有限公司

乙 方:

乙方担保方:

以甲方名义承接的 工程,交由乙方具体负责施工,乙方是在完全理解和接受江苏伟恒建设集团有限公司和业主签订的总包合同各项条款的基础上,甲、乙双方同意就相关内容达成如下协议:

一、甲方责任:

1、负责向乙方提供已有证书等资源,对乙方施工的工程质量、安全、工期进行监督,定期进行检查,发现问题及时提出整改意见和处置决定。

2、负责审核乙方工程量报表、施工组织设计、工程预决算等。

3、向乙方下达甲方质量管理体系和信息化工作要求。

4、负责办理与业主单位、项目部的有关财务手续,监督乙方合理的使用资金。

5、协调与业主单位、监理单位及主管部门的工作关系;负责与业主单位签订合同并督促总包单位履行合约;监督、配合、服务乙方按规范及总包单位、监理的规章制度完成工程项目的实施。

二、乙方责任:

1、乙方为本工程具体 承包责任方和实际施工管理者,全面负责与业主单位签订的承包工程的合同内容或相关条款中甲方承担的责任,甲方与乙方共同承诺业主单位的.各项条款均由乙方承担。乙方自行自负盈亏的核算体系,自行组织项目部管理班子,接受并执行甲方的监督管理和相关规定要求。

2、乙方严格按甲方管理体系的要求,强化工程施工管理,争创文明工地、优质结构等企业业绩和个人荣誉。乙方在施工过程中,必须严格执行规范、图纸、操作规程及总包单位的要求,及时办理所有相关手续,否则由此发生的一切法律和经济责任均由乙方负责。

3、乙方承担自进场施工到工程竣工、保修等安全责任、经济责任、履约责任等,承担工程项目可能出现的不可预见及不可抗拒的包括工程停缓、资金未能到位、履约保证金返还等市场风险、责任风险和经济风险。在总包单位、业主单位侵犯甲、乙双方权益时,乙方有义务承担责任,同时乙方无条件放弃对甲方的任何诉求。

4、乙方组织的施工人员必须有体检合格表、符合《劳动法》的用工条件,特殊工种及技工必须持证上岗。

5、业主单位资金不到位,甲方授权乙方直接向业主单位要求按合同规定执行。甲方配合乙方办理注册、环保、开竣工等手续,费用由乙方承担。因拖欠材料款及人工工资等纠纷未解决前,甲方有权从乙方应收的工程款、履约款和乙方自有资产中抵扣。

6、乙方不得以甲方名义赊欠材料。乙方要以自己的名义对外采购材料、租赁施工机械,其签订的合同也承担相应的经济责任、法律责任。如甲方同意盖章并由乙方签字认可的材料、人工等合同文件,乙方必须自觉履行其文件内容,否则由此产生的所有责任由乙方负责。

7、乙方向业主单位承诺的各种费用及向业主单位缴纳的各种履约保证金由乙方负责。

三、双方约定:

1、乙方承接的工程为工程,不包括工程,工程施工地点在 市场范围内。乙方必须确保遵守当地税务、公司、建管等主管部门的规则制度。

2、工程款必须汇入甲方(含甲方批准后的其他帐号),为保证资金安全操作,乙方财务人员必须做到在帐号安全的情况下速进速出,确保资金安全操作。总包单位支付工程款时必须由甲方或甲方分公司出具专用收款收据。乙方必须每年底对清与甲方、总包单位的往来款。

3、双方在合作前各自的所有债务、债权各自负责与承担。本协议的乙方履约责任的担保方为 单位,担保方承担责任为本协议责任履行完毕。同时乙方用自身资产(汽车: 号,房产证号: )及履约金、工程款作为承担责任的抵押物或担保金。担保方以本人的所有资产作担保。

4、关于印章方面的约定:

⑴甲方总公司、分公司的所有印章乙方必须按甲方公司规定办理登记,留存、审批等手续,经同意后乙方承担相应的包括借款等经济责任。

⑵除甲方负责人 同志同意审批外所有公章不能用于贷款、担保、承诺、签订合同等经济类事宜,同时乙方不具备委托权。

⑶对涉及到企业信誉、重大事项须用章时必须经甲方领导同意审批。

四、乙方上缴给甲方的相关费用:

1、本工程乙方在月金 万元(履行完本协议约定退还无息本金)。每年上缴给甲方项目建造师使用费 万元。两个项目以外的另行计算。

2、本工程乙方上缴给甲方管理费(目标利润)按开票金额%比例收取。【或者年包干上缴 万元,其中在每年 月份前上缴 万元,另一半在 月前上缴】。

3、乙方承担并缴纳各种税费,包括营业税、企业所得税、个人所得税、印花税。乙方负责缴纳当地主管部门的各种费用(包括定额编制费、测量费、注册费、经济处罚费)。

4包干费万元,同志年包干费用万元,此费用在施工期间按月由乙方按月结清。

五、本协议一式四份,甲方两份、乙方和担保方各执一份,本协议自三方签字盖章后生效。在履约过程中如出现争议由甲方、乙方、担保方协商解决,如协商不成,双方同意起诉至江苏省如皋市人民法院解决。

甲 方: 乙 方:担保人:

负责人: 负责人及配偶: 身份证号: 身份证号码:身份证号码:

电 话: 电 话: 电 话:

年月日

工程合作的协议书3

甲方:__________(以下简称甲方)

乙方:__________(以下简称乙方)

甲乙双方本着平等自愿,互利互惠的原则进行项目工程建设的战略合作,经甲、乙双方对第一期工程项目建设合作事宜进行了商议,达成如下协议:__________

一、工程项目的综合概况

1、项目工程名称:__________

2、项目工程地址:__________

3、项目建设工程规模:__________建筑面积约________________㎡以上。

4、结构及层数:__________________________层框剪结构。

二、工程建设的合作方式

1、甲方同意在乙方注入项目建设前期资金后,由乙方按照包工包料方式承包本项目的部分工程的施工进行合作,则工程的发包单价为________________元/㎡(含税费),项目施工检测费(不包实物检测)由甲方负责。

2、在签署本协议后五日之内乙方向甲方交纳本项目工程建设保证金(人民币):__________贰仟万元;甲方以公司项目土地承担该款项的担保责任,并保证在________________年________月________日前开工,桩基土方开挖之日即是项目开工时间。如不能在________________年________月________日前开工,甲方应在________________年________月________日起支付乙方的资金利息;即每月五日前按月息________%,即每月支付给乙方________万元利息,如在________________年________月________日止不能开工,甲方必须从乙方交款日期起计算利息,利息按月息________%结算支付给乙方,甲方无条件返回全部保证金贰仟万元及________________年________月________日至________________年________月________日利息________________万元合计________________万元整,必须在____个工作日内(________________年________月________日前)全部付清,如未付清按本合同第二项工程建设的合作方式第二条执行,即甲方以公司项目土地承担该款项的担保责任,本项目建设合作协议继续有效。

3、甲方发包范围:__________按照甲方提交本项目的全套施工图纸除地下室土石方、铝合金门窗、电梯门套及幕墙,室外水电及景观工程、消防、人防、电梯设备及裙楼干挂大理石之外的全部土建、水电安装及本工程外墙周边两米内的一切回填土方、渣土外运等内容含(但不限于):__________此单价含

(1)桩基础工程;

(2)地下室工程;

(3)主体工程;

(4)屋面工程;

(5)内外装饰工程;

(6)室内给排水、强弱电安装工程;

(7)节能保温工程;

(8)入口厅装修。

4、价格计算依据:__________

(1)如项目的增减工程的结算及取费则按____及相应配套文件执行,民工工资按____元/天调差。

(2)主材(钢筋、商品砼、水泥、砖)价格调整:__________按施工期内《衡阳工程造价》发布执行,在合同主体工程施工期内如发布价加权后每期综合平均发布价与合同签订时的同期发布价相差±____%内不予调整。超出____%部分给予以上四类主材价格的调整。具体在《施工承包合同》中进行明确。

5、项目工程款支付方式:__________

(1)甲方经相关部门审定的施工图交乙方进行预算和施工组织设计。双方依据本协议的’相关条款签署《施工承包合同》。乙方进场开工后五个工作日内甲方退返乙方项目建设保证金____万元用于启动施工,项目基础工程完成后五个工作日内退还乙方建设保证金____万元,全部地下室工程完成后五个工作日内返还乙方____万元,主体完成一半五个工作日内返回乙方____万元,主体工程全部完成封顶后五个工作日内返还____万元。

(2)乙方完成项目基础及全部地下室工程后,甲方按单价____元/ ㎡支付乙方该项工程进度款。主体工程每完成二层甲方付款一次,甲方按单价____元/ ㎡(含水电安装工程)支付乙方该工程进度款。项目内,外装修工程每完成二层付款一次,甲方按单价____元/ ㎡支付乙方该项工程进度款(每次付款期限不超过____天)。

(3)竣工验收按规定经市相关部门验收通过后,办理资料移交后进行工程结算,时间为四个月内完成。

(4)项目工程痛工验收结算后甲方应向乙方拨付工程示至总造价的____%,截留____%作为工程的质保金,待工程保修期满后一个月内付清。

(5)施工期内允许调整的内容和依据:__________双方另行签订《施工承包合同》。乙方按审定的施工图严格施工,并按双方约定的平方米包干造价____元承包施工。如政策调整、设计变更和材料价格影响总造价时,经甲、乙双方确认单项的工程造价变更正负在____万元以上的双方可进行包干造价调整。

三、工程施工企业的处理和重大设计变更费用的计取

1、施工现场三通一平由甲方负责,其费用不含在包干造价内。

2、乙方必须具备自有资金实力及工程施工承包的相应资质条件,并按法定程序办理相关施工备案手续。

3、重大设计变更(指结构、规模、标准)由该工程图纸设计部门出具变更图用变更说明,并由乙方负责施工,其费用不计入进度款支付,待竣工结算时按双方签证的实际发生额给予调整总造价。

四、项目工程保修

1、本工程保修按中华人民共和国国务院令第279号《建设工程质量管理条例》执行。

五、其它有关事项

1、承包资质由乙方负责(具有相应的施工承包资质),由甲方缴纳的劳保基金按政策规定返还给乙方,依法定程序完成中标工作,甲方全办配合。

2、甲方只认可签订《施工承包合同》的施工单位,乙方不得以任何借口将该项目施工及附属工程施工转包给他人。若有上述情况,甲方有权收回与乙方签订的施工项目,所发生的费用及违约责任均由乙方负责,甲方将另行选择施工单位。

3、工程质量、安全和文明施工管理、施工工期将严格按照建设主管部门的合同条款和总承包合同条款执行。

六、违约责任

甲、乙双方,任何一方违约,须向另一方支付违约金____元整。

七、本协议共四份,甲、乙双方各执一份。

以上协议经双方负责人盖章及签字后,且乙方在____年____月____日前交纳项目建设保证金____年____万元后生效。项目开工前双方另行签订《施工承包合同》后本协议自动失效。

甲方:__________(盖章)乙方:__________(盖章)

法定代表人:__________(签章)法定代表人:__________(签章)

代理人:__________(签章)代理人:__________(签章)

______年______月______日______年______月______日

工程合作的协议书4

甲方:

代表:

地址:

电话:

乙方:

代表:

地址:

电话:

根据公平互利、团结协作、共同进展的精神,经甲乙双方友好协商,就双方共同参加工程施工达成如下协议条款:

第一条:总则

1、本协议为双方一次性联合协议。协议的各项条款仅对工程施工具有约束力。

2、各项条款均应遵守国家公布的各项法律、法规。

3、合作双方是独立的公平伙伴,根据双方的职责分工进展合作范围内的经济及生产活动。

其次条:工程工程的安排及费用

1、该工程工程全部由乙方组织施工,并担当该项工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、保险费用、税金以及甲方与业主签订的工程施工合同及往来文件中明示或示意的全部风险和法律义务。

2、甲乙双方共同组成工程工程部,协调与业主及监理的关系。

3、甲乙双方的施工治理费用及人员工资、现场费用、差旅、通讯等费用由乙方负担。

4、乙方向甲方支付工程有效标价________%的治理费用(不含税金、暂定金额按实际发生计取)。治理费用在工程完工后_______日内以现金方式支付。

第三条:甲方职责

1、工程部由甲方委派工程经理及财务人员各一名,参与工程及财务治理,负责工程施工进度、质量、安全及其他治理正常工作。

2、甲方在工程现场设立双控银行账户,取款时需经甲方加盖公章乙方加盖财务主管印鉴共同确认。工程款到位后扣除甲方治理费用,余款在______日内拨付给乙方用于工程施工。

3、甲方在_______完税后,甲方依据分包协议,负责向乙方出具代扣代收税款凭证。

4、帮助乙方整理工程竣工资料。

第四条:乙方职责

1、工程部由乙方委派工程副经理,同时组织满意工程施工所需的人员及设备,注入工程施工所需资金,工程质量以现场监理验收为基准,以确保实施和完成合同工程及其缺陷的修复,并使人员稳定。如工程施工消失严峻质量问题,甲方有权单方解除此协议,拒绝拨付工程进度款,并由乙方担当违约责任。

2、乙方所供应的人员,在施工过程中因业务素养低,不能胜任其工作的,甲方有权要求撤换。

3、乙方对所担当的工程任务应具有剧烈的责任感,维护甲方的企业信誉。因该工程施工所产生的债权、债务由乙方负责。乙方对担当的工程任务的工期、盾量、安全等担当全部经济及法律责任。

4、乙方治理人员必需遵守甲方的各项治理制度及国家有关法律、法规,听从工程部的统一领导。

5、支付甲方现场人员的.工资、食宿、差旅及通讯等费用。

6、乙方不得以甲方及工程部的名义赊用任何人工、材料及机械设备。

7、乙方的财务治理实行财务自主、独立核算,自负盈亏。

第五条:违约责任

1、甲方和乙方应正值行使权利,履行义务,保证本协议的顺当进展。

2、任何一方没有充分、准时履行义务的,应当担当违约责任;给其他方造成损失的,应赔偿其他方由此所患病的直接和间接经济损失。

第六条:争议解决

协议有效期内,若双方发生任何争议,应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。假如协商不成,双方可向______方所在地人民法院诉讼。

第七条:其他

1、本协议一式______份,双方各执______份,自双方签章之日起生效。

2、本协议未尽事宜,经双方协商全都可签订补充协议,补充协议与本协议具有同等效力。

甲方(签章):

代表人(签字):

______年______月______日

乙方(签章):

代表人(签字):

______年______月______日

工程合作的协议书5

甲方:住址:法定代表人:联系电话:

乙方:住址:法定代表人:联系电话:

风险提示:

合作的方式多种多样,如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等,不同合作方式涉及到不同的项目内容,相应的协议条款可能大不相同。

本协议的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。按照《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。

第一条工程概况

1、工程名称:________________________________。

2、工程地点:________________________________。

3、承包范围:________________________________。

4、承包方式:________________________________。

5、工期:本工程自________年____月____日开工,于________年____月____日竣工。

6、工程质量:________________________________。

7、合同价款:________________(大写人民币:________________________________)。

第二条发包方工作风险提示:

应明确约定合作各方的权利义务,以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。

再次温馨提示:因合作方式、项目内容不一致,各方的权利义务条款也不一致,应根据实际情况进行拟定。

1、开工前日,向承包方提供经确认的施工图纸或作法说明份,并向承包方进行现场交底。

2、向承包方提供施工所需的水、电,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

3、指派________________(联系电话:________________________)为发包方驻工地代表或主要联络人,负责合同履行。对工程材料、工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜工程外包合同范本工程外包合同范本。

4、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责与业主办理相应审批手续。

5、提供经业主或发包方确认的工程材料清单,内容包括材料名称、规格型号、数量、品牌、其他技术要求等。

第三条承包方工作

1、参加发包方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交发包方审定。

2、根据发包方提供的工程材料清单采购合格的工程物料,并由发包方驻工地代表签字确认。

3、指派________________(联系电话:________________________)为承包方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质保量、按期完成施工任务,解决由承包方负责的各项事宜。

4、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定、严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。

5、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,做好施工现场保卫和垃圾处理等工作,并承担相应费用。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。

6、对施工现场业主所滞留的物品、设施等采取保护措施。

7、施工中未经发包方或业主的书面同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

8、工程竣工未移交发包方前,负责对现场的一切设施和工程成品的保护。

9、参加发包方或业主单位主持召开的工程进度协调会议。

第四条关于工期的约定

1、发包方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得承包方同意,并支付承包方因赶工采取的措施费用。

2、因发包方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。

3、因承包方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。

4、因设计变更或非因承包方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(含8小时,一周内累计计算),工期相应顺延。

第五条关于工程质量及验收的约定

1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。发包方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向承包方支付由此增加的费用。

3、发包方、承包方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。发包方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,承包方可自行验收,发包方应予承认。若发包方要求复验时,承包方应按要求办理复验。若复验合格,发包方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延。若复验不合格,其复验及返工费用由承包方承担,但工期也予顺延工程外包合同范本工程外包合同范本。

4、由于承包方原因造成质量事故,其返工费用由承包方承担,工期不顺延。

5、工程竣工后,承包方应通知发包方验收,发包方自接到验收通知日内组织验收,并办理验收、移交手续。如发包方在规定时间内未能组织验收,需及时通知承包方,另定验收日期。但发包方应承认竣工日期,并承担承包方的看管费用和相关费用。

第六条关于工程价款及结算的约定

1、双方商定本合同价款采用第________种:

(1)固定价格。

(2)固定价格加%包干风险系数计算,包干风险包括内容。

(3)可调价格:按照国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。

2、本合同生效后,甲方分次,按下列约定支付工程款

(1)尾款竣工结算或质保期届满时一次结清

(2)分期拨款。进行的条件:________________拨款________%金额________________元

3、工程竣工验收后,承包方提出工程结算并将有关资料送交发包方。发包方自接到上述资料日内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。并在审查期满后日内结清尾款。

第七条关于材料供应的约定

1、本工程发包方提供设备的,应为符合设计要求的合格产品。凡约定由承包方提货的,由承包方承担运输费用。

2、由发包方供应的设备发生质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由发包方承担。

3、所有工程材料、设备均由承包方负责保管。由于承包方保管不当造成损失,由承包方负责赔偿。

4、凡由承包方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,对工程造成的损失由承包方负责。

第八条有关安全施工和防火的约定

1、发包方提供的施工图纸或作法说明,应符合《《建筑装饰工程施工及验收规范》或其他发包方提供的书面标准。

2、承包方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》和其他相关的法律法规、规范。

3、由于发包方确认的图纸或作法说明违反有关安全操作规程和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,发包方应承担由此产生的相应经济损失。

4、由于承包方在施工生产过程中违反有关安全操作规程,导致发生安全或火灾事故,承包方应承担由此引发的相关经济损失。

第九条奖励和违约责任风险提示:

合同的约定虽然细致,但无法保证合作方不违约。因此,必须明确约定违约条款,一旦一方违约,另一方则能够以此作为追偿依据。

1、由于发包方原因导致延期开工或中途停工,发包方应补偿承包方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,发包方支付承包方X。发包方不安合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的%支付滞纳金。

2、由于承包方原因,逾期竣工,每逾期一天,承包方支付发包方X违约金。发包方要求提前竣工,除支付赶工措施费用外,每提前一天,发包方应支付承包方X作为奖励。

3、承包方按照发包方要求,全部或部分工程项目达到优良标准时,除按本热门合同、2款增加优质价款外,发包方应支付承包方X作为奖励工程外包合同范本工程外包合同范本。

4、承包方应妥善保护施工现场的.设备及堆放的各种物品,如造成损失,应照价赔偿。

5、发包方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由发包方负责并承担损失。

6、未经发包方同意,承包方擅自拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由承包方负责并承担损失。

7、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第十条争议或纠纷处理

1、凡因本合同或与本合同有关的一切争议,双方应友好协商。协商不成的,可提交原告方所在地人民法院,以先受理的法院为准,按照法律程序进行裁判。

2、除双方另有约定或法律另有规定的,诉讼费由败诉方承担。

第十一条不可抗力

1、本合同所称不可抗力指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括战争、地震、火灾、动乱、罢工、运输事故、空中飞行物体坠落、乙方供应商发生不可预测的事故,或其他非合同双方责任造成的爆炸、火灾等。

2、因不可抗力致使完全不能履行合同的,本合同终止,双方无需承担任何责任,但本合同另有规定的除外。

3、因不可抗力致使部分不能履行合同的,根据不可抗力的影响,免除相应的责任,但本合同另有规定的除外。

4、因发生不可抗力影响合同履行的,遭受不可抗力的一方须在____日内以书面形式通知对方,并在不可抗力结束后____日内向对方提交发生不可抗力的充分而有效的证明。

5、因一方的违约行为导致延期履行合同,导致合同履行遭遇不可抗力的,违约方应承担不可抗力造成的相应损失的赔偿责任。

第十二条其他约定

1、本合同未尽事宜,双方可协商另行签订协议。若双方不能签订协议的,按照现行行规、惯例执行。

2、本合同一式________份,双方各执________份,经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。

3、本合同履行完成后自动终止。

甲方:

签约日期:________年____月____日

乙方:

签约日期:________年____月____日

工程合作的协议书6

甲方:_______公司

乙方:__________

甲乙双方就_______________总公司在__________县开发区兴建的造纸装备自主化创新示基地项目一期工程的造价咨询业务达成合作意向,具体内容如下:

一、此项目造价咨询业务围为编制工程量清单和工程招标的.标底,合同总价为__________万元。

甲方责任:甲方负责与__________总公司订立造价咨询合同,提供有关备案资料、编制审核造价咨询成果并最终提供纸制品的造价成果件一式四份,并且出具发票与__________总公司进行结算,税金由甲方负责。

乙方责任:乙方负责出劳务与__________总公司进行业务联系,在__________县进行资格备案,负责催要账款,并且承担一切业务费用。

二、资金分配:本次造价咨询工作总收入为人民币__________万元,甲方分得咨询费__________%,即__________元。乙方分得劳务费__________%,即__________元。咨询费进入甲方账户后三日内,甲方将乙方应得之劳务费打入乙方指定个人账户。乙方需向甲方出具相同数额的劳务费税票。

三、违约责任:如甲方不能提供合格的成果件,则需向__________总公司承担法律责任。如果在得到咨询费后不能及时向乙方付清劳务费,则承担法律责任并向乙方赔偿双倍的劳务费,乙方有权进行法律诉讼。如乙方不能及时的催要账款,则甲方有权终止本协议并追究乙方的法律责任。

四、未尽事宜双方本着互利互惠的原则协商解决。本协议一式二份,双方各执一份,双方签字后生效

甲方签字:_______乙方签字:_______

_______年_____月__________日____年____月____日

工程合作的协议书7

甲方 :

乙方:

甲、乙双方经协商,就甲方承包的景观工程,乙方以包清工形式配合甲方进行施工,施工时间与工程内容由甲方安排、指定。具体达成如下协议:

一.甲方负责提供的图纸、现场定位、放样、标高和现场指挥;提供所用的全部材料。

二.乙方负责人员组织和工程施工。按甲方施工人员的要求组织施工。

三.双方配合和工程质量。

1.乙方按照甲方规定进度和工期积极配合完成;任何与业主、监理及第三方等发生的关系均由甲方负责处理。

2.乙方应按甲方进度要求安排足够人员施工,甲方应积极配合材料的供应和甲方应作的工作,因甲方问题造成乙方窝工由甲方支付工人工资。

3.乙方原因造成的质量问题全部由乙方负责承担经济责任;甲方原因造成质量或其他问题返工,应再次计费用给乙方。

4.工程现场指挥人员和相关检测、资料、备案由甲方负责。

四.费用支付办法:(人工费不含税)

1.根据浙江省建筑工程预算定额(20xx版)每个项目的Ⅲ类取费+信息价+政府指导价_1.8系数=实际费用。

2.乙方按施工进度每10天向甲方施工员以书面形式报一次本期所完成的工程量;每月25日将月度工程量上报甲方,甲方收到月度报表后应在5至

10天内支付乙方该月工程量费用的’75%;到工程验收合格后再支付剩余部分。

五.安全:

1.乙方所有人员进入工地必须遵守安全操作规程进行施工。电工、电焊工需持证上岗。

2.乙方所有人员需交身份证复印件给甲方备案。

3.甲方为乙方做好施工人员的人身保险。

六.合同执行过程中如有争议争端,甲、乙双方友好协商解决;协商未果,可提交宁波市仲裁机构直至法院裁决。

七.本协议经双方代表签字盖章后生效;一式肆份,甲、乙双方各执两份,共同遵照执行。

八.工程结束本协议自行解除。

甲方:

乙方:

身份证号码:

身份证号码:

电话号码:

电话号码:

年 月 日

年 月 日

工程合作的协议书8

甲方;

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国合伙企业法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,就工程施工及事项经过协商达成如下协议,供双方共同严格执行和遵守。

一、工程概况:_________

1、工程名称:_________

2、工程地点:_________

3、工程量:_________

4、工程内容:_________

5、工程价格:_________

6、合同工期:_________

二、利润分配:

经双方协商另签合约

三、经过协商,甲乙双方自愿以各负其责的形式组成联合施工团队,从而确保《施工合同》的顺利实施。《施工合同》正式签订后,经营权归双方共同所有。

四、双方的权利和义务

A、甲方的权力和义务

1、全权委托,负责开立银行账户,配备相关的’账外资金等一切前期工作,并按国家及相关部门的规定缴纳保证金等相关款项。

2、负责组建工程项目部(含为乙方设立办公室,购置办公用品及办公设施),全权负责工程施工,必须做到安全生产、质量第一、文明施工、独立核算、自负盈亏,按章纳税,合法施工,独立承担安全生产中相关经济和法律责任,一切安全事故均与乙方无关。严格按《合同》要求完成工程任务。因甲方原因造成停工、误工、罚款、清场等一切责任和损失全部由甲方承担,乙方有权追究甲方责任。

B、乙方权利和义务

1、乙方负责该项目前期所有的联系、洽谈、协调等工作并承担前期所有业务费用,确保甲方与工程序发包方签订工程承包正式《施工合同》并完善各项手续等工作,负责协调施工期间所有的周边环境关系,确保工程顺利竣工。

2、为加强该项目的经营、管理,乙方派员参与“财务管理”(乙方在甲方银行账户印鉴中加盖一枚私章),以确保乙方股权利益,乙方不参与甲方施工期间所有管理工作,不承担施工中的质量、安全、工期责任。甲方在该项目的盈亏和内部利益分配发生任何纠纷均与乙方无关。

五、双方约定

1、本协议书与《施工合同》同时生效,本协议不受甲

方企业改制、更名、法人代表或股东变更等因素的影响,具有恒定的法律效力。

2、未尽事宜,双方另签补充协议,作为本协议的附件,具有同等的法律效力。

3、本协议一式四份,甲乙双方各执两份。

甲方(盖章):_________

法人代表:__________________

委托人:__________________

身份证号:__________________

联系电话:____________________

乙方(盖章):__________________

法人代表:__________________

身份证号:__________________

联系电话:__________________

签约时间:_________年_________月_________日

工程合作的协议书9

甲方:

乙方:

丙方:

本着相互支持、互利合作的精神,甲方、乙方与丙方经友好协商,就长期合作______大学思源计划项目的有关事宜达成本协议。

一、甲方承担的工作

1.发挥学科优势和人才培养优势,帮助乙方的受援项目选拔并输送所需的专业人才,为乙方提供人才支持。

2.及时向乙方通报项目进展状况。

3.配合乙方做好项目评估的相关组织和准备工作

二、乙方承担的工作

1.向甲方及时提供有关项目的一切信息。

2.积极参加甲方举办的毕业生推介会和供需双选会。

3.通过积极参加与甲方合作的`项目,协助甲方顺利完成项目,实现更长远的合作。

4.落实专人负责项目的具体实施工作,负责项目的日常管理和项目进度的考核鉴定,并向甲方反馈评估结果。

5.提供一切便利,配合甲方完成项目。

三、丙方承担的工作

1.定期保持和甲方和乙方联系,做好协调的工作。

2.甲方和乙方在项目实施过程中因科研合作产生的科技成果、成果转让以及甲方自带科研成果自主创业等涉及知识产权的问题,由甲、乙、丙三方协商解决。

四、附则

本协议一式三份,三方各执一份。协议经三方签字并加盖公章后生效。若有其他未竟事宜,由甲、乙、丙三方本着友好协商的原则,在协调一致的情况下妥善解决。

有效期从协议签署之日起至项目结束为止。有效期满后由三方协商是否续签。

甲方:(公章)

负责人:(签名)

日期:_______年______月_____日

乙方:(公章)________受援单位

负责人:(签名)

日期:_______年______月_____日

负责人:(签名)

日期:_______年______月_____日

丙方:(公章)

甲方:

乙方:

工程合作的协议书10

甲方:__________________________________ 乙方:__________________________________

甲乙双方本着诚信、平等、互利原则,各方发挥各方资源优势达成以下合作共识:

一、合作项目

1、__________________________________合作

2、__________________________________合作

二、双方责权利

1、双方整合自身资源进行合作;

2、双方在项目上达成合作意向的,另具体拟定项目合作协议

三、合作模式:再商议

四、合作期限:__________年至长期

五、合作协议及其他

1、本协议是合作的`总合作合同,__________式__________份,双方各执__________份,具有同等法律效力,具体合作项目的合作模式及项目内容为本合同的附件,并具有同等法律效力。

2、本协议未尽事宜,双方应本着友好合作的原则协商解决。

甲方(签章):_______________________________乙方(签章):_______________________________

日期:__________年__________月__________日 日期:__________年__________月__________日

工程合作的协议书11

项目资源人(以下简称甲方):______身份证号:______

项目技术负责人(以下简称乙方):______身份证号:______

甲乙双方本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下:

第一条甲乙双方自愿合作秀英区老旧小区改造项目中的国科园生活区,机关第三宿舍,花城锦苑,汇宇花园,百货楼宿舍等五个小区(以下简称本标段)的强电改造工程,甲方出客户资源,负责拿项目;乙方出技术团队,负责施工、技术、资料等。

第二条本次合作经营期限至本标段工程款全部结清,完成相关税务债务及人工工资等费用。如果需要延长期限的,在期满前三个月内办理有关手续。

第三条双方共同经营,合伙人执行合伙事务所产生的收益归全体合伙人,所产生的亏损或者民事责任由全体合伙人共同承担。

第四条合伙期间固定资产和盈余按照取得的销售净利润总额的甲方50%、乙方50%的比例分配。

第五条合伙债务按照甲方50%、乙方50%比例负担。任何一方对外偿还债务后,另一方应当按比例在十日内向对方清偿自己负担的部分。

第六条合伙期间,在没有用公司名义签定合同之前,所有项目款全部进乙方的个人账户,账户信息:

户名:______

开户行:______

账号:______

第七条项目款进入乙方个账户后,乙方个人不能擅自提取该账户的款项挪作他人或擅自转账给他人,该账户的费用应经傅春涛同意后方可使用。

第八条公司与第三方公司签订(秀英区老旧小区改造项目)后,第三方公司支付的项目款应打入甲乙双方指定的共管账户中,该共管账户有两个密码,甲乙双方分别管理一个,因该项目产生的支出均应由甲乙双方协商一致后,方可从该账户中支出相应的费用。

第九条甲乙双方在该项目合作期间产生的个人债务由双方各自承担,如甲乙双方在该项目合作期间产生的个人债务以合伙公司的名义对外产生债务的,对其他合伙人造成损害的,除该债务应由其本人承担外,还应对其他合伙人造成的损失承担相应的赔偿费用。并应向其他合伙人支付本合同总金额10%的违约金。

第十条甲方违反本协议第七条规定,给乙方造成损失的,应承担相应的赔偿费用,并应向乙方支付本合同总金额20%的违约金。

第十一条甲乙双方任何一方违反本协议第八条、第九条的规定,给另一方造成损失的,除应承担相应的赔偿费用外,并应向对方支付本合同总金额20%的违约金。

第十二条本标段合同总金额的百分之四由甲方提取安排所有的居间费用,在本标段回款达合同总金额百分之八十时,居间费用全部提取完毕,工程全部回款作利润分红结算。

第十三条合作期间,所有的个人所得税均由合伙双方自行负责。

第十四条合作期间,如需要投入现金,双方按5:5的比例投入,未投入的资金不得分红,以实际投入资金计算。

第十五条本协议未尽事宜,双方可以补充规定,补充协议与本协议有同等效力。

第十六条本协议一式贰份,合伙人各一份。本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。

第十七条自协议签订之日起,乙方需要负责技术和项目管理及售后跟进,甲方负责资源维护理日常协调事务。

第十八条本协议有效期暂定一年,自双方代表(乙方为本人)签字之日起计算,即从____年__月__日至____年__月__日止。

第十九条对于执行本合同发生的与本合同有关的`争议应本着友好协商的原则解决,如协商不成,则双方约定向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第二十条本协议到期后,双方均未提出终止协议要求的,视作均同意继续合作,本协议继续有效,如果不再继续合作的,退出方应提前三个月向另一方提交退出的书面文本,并将己方的有关本合同项目的资料及客户资源都应交给另一方。

第二十一条甲乙任何一方提前退出本项目,给另一方造成损失的,退出一方应赔偿给另一方造成的损失,如退出后违反本协议,不交出相关资料的,应向另一方支付本协议合同总金额20%的违约金。

第二十二条协议解除

1、一方合伙人有违反本合协议的,另一方有权解除合作协议。

2、合作协议期满。

3、双方同意终止协议的。

4、一方合伙人出现法律上问题及做对企业有损害的,另一方有权解除合作协议。

第二十三条未尽事宜,双方可再协商补充协议,补充协议同等本协议有效。

甲方:______(签章)乙方:______(签章)

地址:______地址:______

合同签订时间:______

工程合作的协议书12

发包人(甲方):

承包人(乙方):

为明确双方的权利和责任,保证工程的顺利进行,本着公平、公正、平等的原则,根据中华人民共和国《建筑法》、《合同法》等特制定本协议。

一、工程名称:

二、承包方式:

三、承包范围:

1、清丰县老菜市场(仅限于青云胡同以西至新建一期商住楼以东、衙前街至护航路)内的中间钢架菜棚、四周小门面房、菜台子、原司法局办公楼等所有旧建筑物的’及建筑垃圾外运。

2、原钢架菜棚混凝土基础的拆除及外运。

3、将新建二期工程(仅限二期A、B、C区)满足打桩要求土方的清理及外运(深约0.6米至1.0米)。

四、承包价格:

以上范围的所有旧材料规承包人所有,发包人再支付给承包人3万元费。

五、付款方法:

协议签订后发包人以现金方式支付给承包人3万元费,承包人出具相应的税票。

六、本协议一式两份,甲乙双方各自一份。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

工程合作的协议书13

甲方:____________________________

乙方:____________________________

按照平等互利、团结协作、共同发展的精神,经甲乙双方友好协商,就双方共同参与项目施工达成如下协议条款:

第一条总则

1.1本协议为双方一次性联合协议。协议的各项条款仅对项目施工具有约束力。

1.2各项条款均应遵守国家颁布的各项法律、法规。

1.3合作双方是独立的平等伙伴,按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。

第二条工程项目的安排及费用

2.1该工程项目全部由乙方组织施工,并承担该项工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、保险费用、税金以及甲方与业主签订的工程施工合同及往来文件中明示或暗示的所有风险和法律义务。

2.2甲乙双方共同组成工程项目部,协调与业主及监理的关系。

2.3甲乙双方的施工管理费用及人员工资、现场费用、差旅、通讯等费用由乙方负担。

2.4乙方向甲方支付工程有效标价________%的管理费用(不含税金、暂定金额按实际发生计取)。管理费用支付方式:________________。

第三条甲方职责

3.1项目部由甲方委派项目经理及财务人员各一名,参加工程及财务管理,负责工程施工进度、质量、安全及其他管理正常工作。

3.2甲方在工程现场设立双控银行账户,取款时需经甲方加盖公章乙方加盖财务主管印鉴共同确认。工程计量款到位后扣除甲方管理费用,余款在________日内拨付给乙方用于工程施工。

3.3甲方在________完税后,甲方根据分包协议,负责向乙方出具代扣代收税款凭证。

3.4协助乙方整理工程竣工资料。

第四条乙方职责

4.1项目部由乙方委派项目副经理,同时组织满足工程施工所需的人员及设备,注入工程施工所需资金,工程质量以现场监理验收为基准,以确保实施和完成合同工程及其缺陷的修复,并使人员稳定。如工程施工出现严重质量问题,甲方有权单方解除此协议,拒绝拨付工程进度款,并由乙方承担违约责任。

4.2乙方所提供的人员,在施工过程中因业务素质低,不能胜任其工作的,甲方有权要求撤换。

4.3乙方对所承担的工程任务应具有强烈的’责任感,维护甲方的企业信誉。因该工程施工所产生的债权、债务由乙方负责。乙方对承担的工程任务的工期、盾量、安全等承担全部经济及法律责任。

4.4乙方管理人员必须遵守甲方的各项管理制度及国家有关法律、法规,服从项目部的统一领导。

4.5支付甲方现场人员的工资、食宿、差旅及通讯等费用。

4.6乙方不得以甲方及项目部的名义赊用任何人工、材料及机械设备。

4.7乙方的财务管理实行财务自主、独立核算,自负盈亏。

4.8本协议________式________份,甲乙双方各执________份,签字盖章后生效。

甲方(签章):_______________________

乙方(签章):_______________________

地址:_____________________________

地址:_____________________________

法人代表或授权人:_________________

法人代表或授权人:_________________

电话:_____________________________

电话:_____________________________

日期:________年________月_______日

日期:________年________月_______日

工程合作的协议书14

合伙人(以下简称甲方):____________身份证号码:________________

合伙人(以下简称乙方):____________身份证号码:________________

经甲乙双方充分协商,达成如下合作协议条款:

甲方根据国家规定的有关要求在_______设立_______工程建设监理有限公司_______分公司,所有成立分公司的手续均由甲方出面,由乙方负责办理,成立分公司的费用由成立后的分公司自行解决。甲方在_______的分公司成立后,由乙方出面承包甲方_______分公司的经营管理,乙方以甲方分公司名义对外承接监理业务,并报甲方备案,甲方对乙方在监理过程中的事务实施监督管理,乙方根据承接监理业务的收费情况,将每项监理业务收费的_____%上缴给甲方作为甲方的管理费用。

甲乙双方权利义务:

(一)甲方负责提供有效的.工程监理营业执照及工程监理的资质证明文件。

(二)甲方对乙方的工程监理项目进行相应的备案管理,并对乙方的监理工作提供相应的业务指导。

(三)乙方必须按国家工程建设法律法规规定的要求,严格实施监理法规中条文条款,严格做到三控二管一协调监理顺序,保证工程监理质量。

(四)乙方必须配备相应的工程监理专业人员,确保在工程监理过程中符合工程监理的技术要求及质量要求,所有工程监理技术人员及管理人员均由乙方自行聘任和解除。

(五)乙方必须按月向甲方提供相应的财务报表,及时向甲方汇报承接监理工程的合同总价及相应的费用分摊情况,并按双方约定的比例按时缴纳相应的管理费用。

违约责任:

甲方必须按合同约定提供相应的营业执照及资质证明,否则乙方有权随时解除本合同,并要求甲方赔偿相应损失。

乙方必须按合同约定上交相应的管理费用,逾期交付超过三个月的,甲方有权解除本合同,并有权要求乙方按日息万分之二交纳违约利息。

本合同一式两份,甲乙双方各持一份,由甲乙双方签字并盖章后生效,双方若因本合同发生争议的,应尽量协商解决,协商不成的,双方均可向各自所在地的人民法院提起诉讼。

甲方:____________________乙方:____________________

_________年______月_____日_________年______月_____日

工程合作的协议书15

甲方(项目方):湖南华昶投资置业有限公司

乙方(施工方):徐子云

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规政策,本着自愿、公平、公正的原则。双方就外墙装修项目达成如下协议:

第一条、工程概况

1、工程项目名称:宁乡金林时代广场

2、工程项目地点:人民路46号

3、工程项目内容:外墙装修

4、工程项目总造价:约贰仟万元人民币(暂定价)。

5、承包范围及承包方式:包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明生产。

第二条、工程工期及开工日期

工程期限:自 年 月 日至 年 月 日止,总工期 个月;开工日期: 年 月 日进场施工。(以甲方进场通知书为准)

第三条、工程质量

乙方根据甲方提供的施工图纸要求及资料进行施工,确保工程质量。工程验收时,应按施工图纸设计和国家验收规范和质量评定标准执行,工程质量合格。

第四条、工程价款结算方式及付款方式

1、按建设部20xx年建设工程定额及湖南省现行规定调差预算,甲方按总额下浮8%计算。

2、接甲方进场通知,五个工作日内,甲方支付总造价5%的’进场费,人员及机械设备进场付总造价10%的材料款,每月25日报计划,下月5日之前拨付按月进度75%的进度款。

3、工程款结算,待乙方按本合同的约定的时间内完成所有工程量后,扣除保修金3%外(一年内退还),甲方办完结算款后一个月内将余款一次性支付给乙方。

4、甲方拨付给乙方预付款、进度款,甲方必须监督乙方使用。

第五条、双方责任

(一)甲方职责:

1、甲方确保乙方工程款足额到位,并全过程、全方位地对乙方进度、质量、安全生产、文明施工进行管理和监督。

2、甲方及时为乙方提供施工所必须的施工图纸及监理或业主下达的其它指令,并进行技术交底。

3、及时审批乙方的施工方案、进度计划。

工程合作的协议书的分享到这里就结束了,希望可以帮助到你。

本内容由用户 igzpd 上传分享,若内容存在侵权,请联系我们(点这里联系)处理。如若转载,请注明出处:http://wenku.7an.com.cn/18444.html

Like (0)

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注